+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор по выполнению ремонтных работ

Договор по выполнению ремонтных работ

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ. Устранять собственный брак за свой счёт. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. Могу ли я отказаться от услуг компании по ремонту, если подписала договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ с ними, аванс не вносила, но в связи с семейными обстоятельствами не имею возможности осуществить сейчас ремонт и оплату за работу?

Образец договора на выполнение ремонтно-отделочных работ в Тамбове

Заказчик обязуется: Обеспечить готовность Объекта к проведению ремонтных работ. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненяемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае, если Заказчик не сделает такого заявления, то он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. Подрядчик обязуется: Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, определяющем объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим на Объекте, установленный Заказчиком. При выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

При обнаружении в ходе работ не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней если договором не предусмотрен для этого иной срок , Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору. По письменному согласованию с Заказчиком, при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие документы, в том числе, лицензии, разрешения и иные.

При этом он несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых такими третьими лицами работ. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.

При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если по вине Заказчика Подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ по настоящему Договору, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены.

Штрафные санкции к Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ в данном случае не применяются. В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно. Претензии по срокам или отсутствие таковых отражаются в Актах сдачи-приемки работ.

Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.

При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.

Стоимость работ определена и согласована Сторонами в Смете. Заказчик производит оплату работ по настоящему Договору в следующем порядке:

Заключается ли договор на проведение ремонта?

Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за выполнение Договора. Подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические и информационные материалы, определенные Договором. Принятие Заказчиком объемов выполненных работ не освобождают Подрядчика от ответственности до окончания гарантийного срока. Планирование и контроль за ходом работ осуществляется как Заказчиком, так и Подрядчиком. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения как технических, так и финансовых вопросов.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

Виды ремонта и особенности их регулирования Характеристика работ входит в предмет договора ст. Регламентация разных видов работ различается в зависимости: От отраслевой принадлежности.

Предмет договора. Стоимость работ и порядок расчётов. Формы оплаты наличная 2. Сроки выполнения работ. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: Начало работ: Окончание работ:

По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу далее по тексту — а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан:

ПРИМЕР ДОГОВОРА

Договор подряда на выполнение ремонтных работ Опубликовано Юрист-консультант г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие Работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Срок действия настоящего Договора:

Ремонт квартир осуществляют большое количество компаний. В договоре следует оговорить все ремонтные работы, их сроки и стоимость, график оплаты, объем закупаемых материалов, наличие инструмента, уборку по окончании ремонта, порядок и сроки устранения недостатков, гарантийный срок на ремонтные работы.

Договор по оказанию ремонтных работ

Предмет Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: Стоимость и сроки выполнения работ. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно- отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Заказчик обязуется: Обеспечить готовность Объекта к проведению ремонтных работ. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок окончания работ — дата 2.

Статья 2. Права и обязанности сторон 2. Подрядчик обязуется. Выполнить работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с требованиями тендерной документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

.

.

Комментарии 15
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Саломея

    То, что взято 10 областей, дает надежду на номинальное вп. Ибо или по всей стране или никак. Хотя я не представляю теперь, в опасности мы, одесситы, или нет, есть ли у нас социальная защита? Четко видно в этих действиях душок Кремля и вонь тоталитарного режима в РФ. Именно это, диктатуру, пытаются нам сейчас навязать.

  2. lanciamusria

    Может ли потребитель участвовать или присутствовать при экспертизе?

  3. Анфиса

    Гниды вонючие, полный беспредел!

  4. Мир

    Хорошее видео, есть что послушать и принять во внимание.

  5. Доминика

    Байт на кружку))

  6. Самсон

    Подскажите как правильно открить бизнес кофе на колесах какие нада документи и что нужно учитивать.спасиба

  7. Ипатий

    Выборы на носу. А петюня ой как хочет ещё доворовать Украину и добить тех кто ещё может передвигаться на своих двоих. Пидор он одним словом

  8. Яков

    Этот налог должен быть введён только для жителей западной части Украины. Чтобы они наконец то поняли, что не зря скакали на майдане 😉😂

  9. Владлена

    Мне подписывать протокол ни когда не позволяли, оформляли отказ от подписи и вписывали своих дежурных понятых

  10. Полина

    Я бы отказался от газа по трубе, если бы у нас были газбалоны как в Европе.

  11. liwebobar

    Г для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка у селах не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, в містах не більше 0,10 гектара;

  12. Орест

    Оборотни позорящие погоны Российского офицера!

  13. derallioctat

    А чувствуется бывший мент, в этом адвокате.

  14. Андроник

    Захотел с женой секса , пока оформили перехотела. Ахахахаххахахахахаххахаха

  15. Мечислав

    За мйбахи и гелики , какие налоги?